Москва, ул. Монтажная, д.7, стр.12
Индекс
105082

Договор

Шаблон договора поставки продукции ООО «Альфа Инжиниринг»

ДОГОВОР № П__

г. Москва «     »                             2020 г.

ООО «Альфа инжиниринг», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Серебрякова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, и ______________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, в количестве и ассортименте, по ценам, в сроки поставки, определенные в соответствии с настоящим Договором. В случае отсутствия спецификации на какую-либо партию Товара, согласованными считаются наименование, количество, цена и сроки поставки Товара, указанные в счете, а также в товарных и/или товарно-транспортных накладных, подписанных обеими Сторонами.
Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, включает стоимость Товара и ставку НДС, предусмотренную действующим законодательством РФ.
1.2. Предметом настоящего Договора являются: трубы, их фасонные части (далее – Товар).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставляемый Товар должен по своему качеству соответствовать требованиям, предъявляемым к такому виду Товара и установленным настоящим Договором.
2.2. Заказ на поставку Товара направляется Поставщику в письменной форме за подписью уполномоченного представителя Покупателя. Заказ должен содержать сведения об ассортименте и количестве Товара, способе поставки Товара (самовывоз или доставка Товара Покупателю), пункте доставки, желаемых Покупателем сроках поставки Товара.
2.3. По результатам рассмотрения заказа Поставщик выставляет Покупателю счет с указанием цены партии Товара, указанного в заказе, и срока его поставки.
2.4. При поставке Товара составляется Товарная накладная (форма ТОРГ-12), либо универсальный передаточный акт (УПД), с указанием цены, ассортимента и количества поставляемого Товара.
2.5. Стороны вправе составить спецификацию к заказу, указав в ней количество, ассортимент, установленные цены, сроки поставки и оплаты Товара и иные, согласованные Поставщиком условия поставки. Подписанная Сторонами спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.6. Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в спецификации, либо указанные Поставщиком в счете.
2.7. Проверка Товара по качеству, количеству и ассортименту производится в момент приемки Товара представителем Покупателя, полномочия которого подтверждены доверенностью и удостоверением личности.
2.8. Доставка Товара осуществляется за счет Покупателя, если Сторонами не согласовано иное.
Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с даты поставки, с этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара.
2.9. Датой поставки Товара, моментом передачи Товара и перехода права собственности от Поставщика к Покупателю считается:
— при поставке автотранспортом Покупателя (самовывозе), или иного перевозчика — дата подписания товарной накладной или УПД на складе Поставщика;
— при поставке автотранспортом Поставщика — дата подписания товарной накладной или УПД на складе Покупателя.
Если не указана дата подписания товарной накладной или УПД, переход права собственности происходит по дате товарной накладной или УПД.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Покупатель оплачивает Товар и доставку в рублях по ценам, установленным на момент поставки соответствующей партии Товара, на расчетный счет Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления счета. В платежном поручении должен быть указан номер и дата настоящего Договора. При этом сумма платежа должна учитывать ставку НДС, предусмотренную действующим законодательством на момент оплаты, даже если она отличается от указанной Продавцом в счете.
3.2. Покупатель считается надлежаще исполнившим свои обязанности по оплате Товара с момента зачисления всей суммы перечисленных средств на расчетный счет Поставщика по каждой партии.
3.3. Оплата каждой партии Товара производится на условиях 100% предоплаты и течение срока поставки начинается с момента 100% предоплаты, если иное не оговорено в приложении (спецификации) к настоящему Договору. Поставщик вправе без предварительного согласования с Покупателем приостановить поставку Товара полностью или частично в случае ее неоплаты или неполной оплаты. Поставщик на свое усмотрение может осуществить поставку Товара без 100% предоплаты — если в приложении (спецификации) к настоящему Договору не оговорены условия оплаты, отличные от настоящего Договора, тогда сроком оплаты всей суммы за поставленный Товар является 7 (семь) календарных дней с даты поставки Товара.
3.4. Поставщик имеет право зачесть любые поступившие от Покупателя суммы платежей независимо от назначения платежа в следующей очередности: проценты за пользование коммерческим кредитом, пени, штрафы, неустойки, просроченную задолженность Покупателя по произведенным поставкам Товара, текущую задолженность.
3.5. Оплата Товара по дополнительному согласованию Сторон может быть произведена ценными бумагами или иными способами, не противоречащими законодательству РФ.
3.6. Стороны не реже одного раза в квартал производят сверку взаимных расчетов, которая оформляется двусторонним актом.
3.7. Невыставление Поставщиком счета на оплату Товара или неполучение Покупателем счета на оплату Товара не может являться основанием для отказа Покупателя от оплаты Товара в установленный срок или основанием для приостановления исполнения обязательства по оплате Товара.
3.8. В случае, если какая-либо партия Товара по данному Договору будет поставлена с отсрочкой платежа, то данная партия будет считаться проданной на условиях коммерческого кредита, если иное не оговорено в приложении (спецификации) к настоящему Договору.
3.9. Поставщик имеет право требовать уплаты процентов за пользованием коммерческим кредитом с момента наступления срока оплаты поставленного Товара и до момента его фактической оплаты Покупателем в размере 0,1 % от стоимости поставленного Товара за каждый день пользования коммерческим кредитом.
3.10. Проценты, указанные в п. 3.9 настоящего Договора, не являются мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а являются платой за пользование коммерческим кредитом.
3.11. Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются Покупателем по требованию Поставщика ежемесячно до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены.
3.12. Стороны договорились, что в рамках данного Договора положения ст. 317.1. ГК РФ в отношении авансовых платежей не применяются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Товар на условиях, определенных в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. В случае установления факта недопоставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества — допоставить или заменить Товар на соответствующий условиям договора Товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента составления двустороннего Акта о выявленных недостатках.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять Товар, осуществив его проверку по качеству, количеству и ассортименту, и подписать Товаросопроводительные документы, включая Товарную накладную ТОРГ-12, либо универсальный передаточный акт (УПД).
4.2.2. При обнаружении недостатков поставленного Товара уведомить Поставщика не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента приемки Товара, вызвав его представителя для составления двустороннего акта. При обнаружении скрытых дефектов качества Товара уведомить Поставщика не позднее даты окончания гарантийного срока на хранение, указанного в паспорте изделия, а в случае отсутствия указания на гарантийный срок на хранение — в течение 6 (Шести) месяцев с момента поставки Товара, вызвав представителя Поставщика для составления двустороннего акта.
В любом случае Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю.
Поставщик не несет ответственности по своим гарантийным обязательствам, если Товар вышел из строя в результате несоблюдении технических требований к выполнению работ (проектирование, монтаж, эксплуатация и т.д.), а также вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (действие непреодолимой силы, природных катаклизмов, пожаров, наводнений и т.д.).
4.2.3. При наличии разногласий Сторон о характере и причинах возникновения дефектов качества Товара передать Товар для проведения экспертизы в экспертную организацию, согласованную с Поставщиком.
4.2.4. Оплатить Товар по цене и в срок, установленные в соответствии с настоящим договором.

5. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать.
5.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону, а впоследствии документально доказать наступление указанных событий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При неоплате Товара в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение условий, связанных с поставкой Товара, установленных настоящим Договором, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 % от стоимости некачественного и/или недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости некачественного и/или недопоставленного в срок Товара.
6.3. Покупатель обязуется возместить Поставщику суммы доначисленных налоговым органом налоговых платежей, возникших в результате ненадлежащего исполнения Покупателем принятых на себя по Договору гарантий и обязательств. Основанием для возмещения Покупателем Поставщику доначисленных налоговых платежей (возникших в результате ненадлежащего исполнения Покупателем принятых на себя по Договору гарантий и обязательств) является вступившее в силу решение налогового органа по результатам камеральной или выездной проверки организации Поставщика. При этом возмещению подлежат все суммы доначислений, уплаченных Поставщиком в бюджет на основании решений налогового органа по проверке Поставщика в Управлении ФНС России региона по месту нахождения Поставщика, в том числе арбитражного суда.
Покупатель предоставляет Поставщику заверение в том, что является добросовестным налогоплательщиком, осуществляет реальную предпринимательскую деятельность, проявляет должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, не взаимодействует с организациями, преследующими незаконные цели. Заключая настоящий Договор, Поставщик полагается на указанные заверения Покупателя.
6.4. Упущенная выгода не подлежит возмещению Поставщиком. Покупатель не вправе требовать от Поставщика возмещения непредвиденных расходов и убытков, возникших вследствие нарушения Поставщиком условий, связанных с поставкой Товара, установленных настоящим Договором, сверх ответственности, установленной п. 6.2. Договора.
6.5. При нарушении Покупателем установленных сроков оплаты, Поставщик не несет ответственность за нарушение сроков поставки, указанную в п. 6.2 Договора.
6.6. В случае просрочки Покупателем установленного Поставщиком срока вывоза Товара со клада Поставщика, Покупатель возмещает Поставщику все расходы, связанные с хранением Товара на складе Поставщика, а также иные расходы, связанные с транспортировкой Товара.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются предпринимать все возможные шаги для разрешения споров в досудебном порядке. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москва.
7.2. До передачи спора на рассмотрение суда Сторона, чье право нарушено, обязана направить другой Стороне мотивированную претензию с расчетом требований и документами, подтверждающими их обоснованность. Ответ на претензию должен быть представлен не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала претензии и всех сопроводительных документов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
9.2. При подписании настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу следующие документы (копии в 1 экз., заверенные печатью организации и подписью руководителя): Устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ (действительна в течение 30 дней со дня получения), приказ о назначении руководителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица подписывать от имени юридического лица договоры и иные документы, копия паспорта руководителя.
Стороны подтверждают свое согласие на обработку и хранение персональных данных своих учредителей, работников, представителей и подтверждают наличие согласия указанных лиц на предоставление их персональных данных.
9.3. Корреспонденция (заявки, техническое задание, счета, спецификации, договоры и письма) между Сторонами может быть передана при помощи средств связи (электронная почта) при условии последующей передачи оригиналов документов в разумный срок. При невыполнении обязательств по передаче оригиналов Стороны руководствуются копиями документов.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Альфа инжиниринг» ООО «____ ____________»
ИНН/КПП 7719427958/770101001
Юридический/почтовый адрес: 105082. г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 55/59, стр. 1 эт/ком 9/2
р/с 40702810602390001099
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593

Генеральный директор

______________________ /А.А. Серебряков/
М.П. Генеральный директор

______________________/ /
М.П.

Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица
ООО «Альфа Инжиниринг»
Юридический адрес
105082, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 12
Фактический адрес
105082, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 12
E-mail / Сайт
info@alfa-eng.ru / alfa-eng.ru
Р/с
40702810602390001099
К/с
30101810200000000593
БИК
044525593
ИНН / КПП
7719427958 / 7719427958
ОГРН
1157746969280
ОКПО
51176858
Банк
АО «Альфа-Банк» г. Москва
Контактный телефон
8(499)686-18-10
Генеральный директор
Серебряков Алексей Алексеевич
Получить прайс-лист
Введите текст
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете условия политики конфиденциальности сайта.
Введите текст
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете
условия политики конфиденциальности сайта.
Выберите свой город

Выберите язык

RU UA FR EU OT RU RU UA FR EU OT RU